2021年第二批二級建造師考試《工程法規》真題及答案解析
大立教育考後根據學員反饋整理的文字版2021年5月29日二級建造師考試《工程法規》真題及答案解析(完整版)，供大家參考!
2021年5月29日二級建造師考試《工程法規》考試真題及答案
一、單項選擇題(共60題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)
1.關於法人在建設工程中的地位的説法，正確的是()
A.建設單位應當具備法人資格
B.建設工程中的法人可以不具有民事行為能力
C.非營利去人可以成為建設單位
D.建設單位應當獨立承擔民事責任
【答案】
【解析】A錯誤，建設單位一般也應當具有法人資格。但有時候，建設單位也可能是沒有法人資格的其他組織。
B錯誤，D正確，法人在建設工程中的地位，表現在其具有民事權利能力和民事行為能力。
依法獨立享有民事權利和承擔民事義務，方能承擔民事責任。
C錯誤，
【考點來源】2Z201021法人的法定條件及其在建設工程中的地位和作用
2. 建設工程代理行為終止的情形是()
A.被代理人喪失民事行為能力
B.代理事項難以完成
C.發生不可抗力
D.代理人辭去委託
【答案】D
【解析】《民法典》規定，有下列情形之一的，委託代理終止：(1)代理期限屆滿或者代理事務完成;(2)被代理人取消委託或者代理人辭去委託;D正確。(3)代理人喪失民事行為能力;A錯誤。(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。
【考點來源】2Z201032建設工程代理行為及其法律關係
3. 建設用地使用權自()時成立
A.佔用B.登記C.申請D.使用
【答案】B
【解析】建設用地使用權自登記時設立。
【考點來源】2Z201041物權的主要種類和與土地相關的物權
4. 關於建設工程債的説法，正確的是()
A. 施工合同債是發生在建設單位和施工企業之間的債
B. 在材料設備買賣合同中，材料設備的買方只能是施工企業
C. 在施工合同中，對於完成施工任務，施工企業是債權人，建設單位是債務人
D.在施工合同中，對干支付工程款，津設單付是債權人，旅工企業是債務人
【答案】B
【解析】
A錯誤，建設工程債的產生，最主要的也是合同。施工合同的訂立，會在施工單位與建設單位之間產生債的關係;材料設備買賣合同的訂立，會在施工單位與材料設備供應商之間產生債的關係。
CD錯誤。施工合同債是發生在建設單位和施工單位之間的債。施工合同的義務主要是完成施工任務和支付工程款。對於完成施工任務，建設單位是債權人，施工單位是債務人;對於支付工程款，則相反。
【考點來源】2Z201052建設工程債的產生和常見種類
5. 下列使用註冊商標的情形中，應當承擔行政責任的是()
A.自行改變註冊商標的
B.改變註冊商標的註冊人名稱、地址或者其他註冊事項的
C.轉讓註冊商標的
D.連續2年停止使用註冊商標的
【答案】A
【解析】使用註冊商標違法的行政責任。按照《商標法》的規定，使用註冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其註冊商標：①自行改變註冊商標的;②自行改變註冊商標的註冊人名稱、地址或者其他註冊事項的;③自行轉讓註冊商標的;④連續3年停止使用的。
【考點來源】2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任
6. 關於抵押權的説法，正確的是()
A. 以動產抵押的，抵押權自合同生效時設立
B.抵押權可以與債權分離而單獨轉讓
C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押權未登記的，拍賣抵押財產所得的價款按照抵押合同訂立的順序清償
D.同一財產問兩個以上債權人抵押的，拍賣抵押財產所得的價款按照登記的債權比例清償
【答案】A
【解析】
A正確，以動產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立;未經登記，不得對抗善意第三人。
B錯誤，抵押權與其擔保的債權同時存在。抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保。
CD錯誤，同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押財產所得的價款依照下列規定清償：(1)抵押權已經登記的，按照登記的時間先後確定清償順序;(2)抵押權已經登記的先於未登記的受償;(3)抵押權未登記的，按照債權比例清償。其他可以登記的擔保物權，清償順序參照上述規定。
【考點來源】2Z201073抵押權、質權、留置權、定金的規定
7.關於保險索賠的説法，正確的是()
A.投保人可以在保險事故發生後的任意時間向保險人提出索賠
B.投保人僅需在保險事故發生後收集證據
C.保險單上載明的保險財產修理費超過賠償金額的，應當按照修理費全賠償
D.一個建設工程項目同時由多家保險公司承保的，應當按照約定的比例分別向不同的保險公司提出索賠要求
【答案】D
【解析】
A錯誤，投保人等應當及時提出保險索賠：投保人、被保險人或者受益人知道保險事故發生後，應當及時通知保險人。這與素賠的成功與否密切相關。因為，資金有時間價值，如果保險事件發生後很長時間才能取得素賠，即使是全額賠償也不足以補償自己的全部損失。
而且，時間過長還會給索賠人的取證或保險人的理賠增加很大的難度。
B錯誤，這就要求投保人在日常管理中應當注意證據的收集和保存。當保險事件發生後，更應注意證據收集，有時還需要有關部門的證明。
c錯誤，保險單上載明的保險財產全部損失，應當按照全損進行保險索賠。保險單上載明的保險財產沒有全部損失，應當按照部分損失進行保險素賠。但是，財產雖然沒有全部費損或者滅失，但其損壞程度已達到無法修理，或者雖然能夠修理但修理費將超過賠償金額的，也應當按照全損進行索賠。
D正確，如果一個建設工程項目同時由多家保險公司承保，則應當按照約定的比例分別向不同的保險公司提出索賠要求。
【考點未源】2Z201081保險與保險索賠的規定
【8】根據《民法典》，下列合同的責任條款中，無效的是()。
A.因輕微過失違約無需承擔違約責任的條款B.因不可抗力造成對方財產損失的免責條款
C.因市場價格波動造成對方財產損失的免責條款
D.因重大過失造成對方財產損失的免責條款
【答案】0
【解析】無效的免責條款：(1)造成對方人身損害的;(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。
【考點來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的規定
【9】關於訴訟時效的説法，正確的是()。
A.人民法院應當主動透用訴訟時效的規定
B.超過訴訟時效期間後，權利人超訴的，人民法院不予受理
C.訴訟時效期間屆滿後，義務人已經自願履行的，可以請求返還
D.當事人對訴訟時效利益的預先放棄無效
【答案】D
【解析】全文章末尾點擊閲讀原文預約公開課，第一時間估分對答案，掃碼領取完整電子版。
【考點來源】2Z208023民事訴訟的證據和訴訟時效
【10】關於無效合同法律後果的説法，正確的是()。
A.無效合同自被確認無效時起沒有法律約束力
B.合同無效的，不影響合同中有關解決爭議方法的條款的效力
C.無效合同的當事人因該合同取得的財產，應當折價補償
D.無效合同中雙方都有過錯的，僅需承擺各自的損失
【答案】B
【考點來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的規定
【11】關於建設工程價款優先受償權的説法，正確的是()。
A. 承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優先受償的，人民法院不予支持
B. 建設工程價款優先受償權與抵押權效力相當，優於其他債權
C. 裝飾裝修工程的承包人，無權主張建設工程價款優先受償權
D.建設工程價款優先受償權的起算日為建設工程竣工驗收之日
【答案】A
【考點來源】2Z204012建設工程工期和價款的規定
【12】根據《綠色施工導則》，關於臨時用地保護的説法，正確的是()。
A.優先基坑施工方案，保持對土地的擾動
B.紅線外臨時佔地不得佔用農田和耕地
C.施工週期無論長短，均按臨時綠化處理
D.工程完工後，及時對紅線外佔地恢復原地形、外貌
【答案】D
【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定
【13】下列建築施工條件中，屬於建築施工企業取得安全生產許可證應當具備的條件是()。
A.依法參加保險，為從業人員交納保險賢
B.為職工辦理了意外傷害保險
C.保證本單位的生產經營條件所需資金的投入
D.管理人員和從業人員每年至少進行2次安全生產教育培訓並考核合格
【答案】A
14.關於投標人的説法，正確的是()。
A.存在管理關係的不同單位，可以參加未劃分標段的同一招標項目投標
B投標人發生合併、分立、破產等重大變化的，其投標無效
C. 單位負責人為同一人的不同單位，可以參加同一標段投標
D.投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件的，其投標無效
【答案】D
【解析】與招標人存在利害關係可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關係的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反以上規定的，相關投標均無效。A錯誤，C錯誤。
投標人發生合併、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知召標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。B錯誤，D正確。
【考點來源】2Z203013投標人，投標文件和投標保證金
15.關於無效合同法律後果的説法，正確的是()。
A. 無效合同自被確認為無效時起沒有法律的約束力
B.無效合同的當事人因該合同取得的財產，應當折價補償
C.無效合同中雙方都有過錯的，僅需承擔各自的損失
D合同無效的，不影響合同中有關解決事議方法的條款的效力
【答案】D
【解析】《民法典》規定，無效的或者被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力。A錯誤。
民事法律行為無效、被撒銷或者確定不發生效力後，行為人因該行為取得的財產，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。B錯誤。
有過錯的一方應當賠償對方由此所受到的損失;雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。C錯誤。
【考點來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的規定
【16]根據《綠色施工導則》，關於臨時用地保護的説法，正確的是()。
A.優先基坑施工方案，保持對土地的擾動
B.紅線外臨時佔地不得佔用農田和耕地
C.工程完工後，及時對紅線外佔地恢復原地形、外貌
D.施工週期無論長短，均按臨時綠化處理
【答案】C
【解析】應對深基坑施工方案進行優化，減少士方開挖和回填量，最大限度地減少對土地的擾動，故A錯;紅線外臨時佔地應儘量使用荒地、廢地，少佔用農田和耕地，故B錯;對於施工週期較長的現場，可按建築永久綠化的要求，安排場地新建綠化，故D錯。
【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定
【17】招標人與投標人串通投標的情形是()。
A招標人僅將招標文件的澄清內容通知了提問的投標人
B.招標人接收了未按照招標文件要求密封的投標文件
C.招標人間接向投標人適露評標委員會的成員信息
D.與招標人存在利害關係的法人投標
【答案】C
【解析】有下列情形之一的，屬於招標人與投標人串通投標：
(1)招標人在開標前開啓投標文件並將有關信息泄露給其他投標人;(2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息;(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價;(4)招標人授意投標人換、修改投標文件;(5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便;(6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而採取的其他串通行為。
A選項應通知所有招標文件收受人，不屬於串通投標的情形;B選項屬於應當拒收的情形;D選項的情形投標無效。
【考點來源】2Z203014禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定
【18]關於可撤銷合同的説法，正確的是()。
A.代理權終止後，代理人以被代理人的名義訂立的合同可以撤銷
B.當事人只能以提起訴訟的方式行使撒銷權
C.被撤銷的合同自法院判決生效之日起失去法律約束力
D.當事人可以放棄撤銷權
【答案】D
【解析】A屬於無權代理人訂立的合同，屬於效力待定合同;B錯在只能，當事人有權請求法院或者伸裁機構行使撒銷權;無效的或者被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力，故C錯。【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止
【19】關於建設工程款結算的説法，正確的是()。
A.對爭議的工程量，承包人能夠證明發包人同意其施工，且未能提供鑑證文件證明工程量發生的，不得按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量結算工程款
B.當事人在訴訟前已經對建設工程價款結算達成協議，訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑑定的，人民法院不予准許
C.當事人就同一建設工程訂立的數份施工合同均無效，但建設工程質量合格的，當事人可以請求參照最後訂立的合同約定折價養償承包人
D.當事人就同一建設工程的訂立的數份施工合同均無效，建設工程質量不合格的，當事人可以請求參照實際履行的合同約定折價補償承包人
【答案】D
【考點來源】2Z204012建設工程工期和價款的規定
【20】某施工現場發生了工程整體垮塌，造成7000萬元的直接經濟損失，該安全事故屬於()。
A. 一般事故
B.較大事故
C.特別重大事故
D.重大事故
【答案】D
【考點來源】2Z206041生產安全事故的等級劃分標準
21. 力爭再利用和回收率達到30%()。
A.碎石類建築垃圾
B.建築物拆除**廢棄物
C.土石方類建築垃圾
D.建築垃圾
【答案】D
【解析】2007年9月原建設部頒佈的《綠色施工導則》規定，加強建築垃圾的回收再利用，力爭建築垃圾的再利用和回收率達到30%，建築物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大於40%。對於碎石類、土石方類建築垃圾，可採用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率，力爭再利用率大於50%。
【考點來源】2Z205014施工現場固體廢物污染環境防治的規定
22、下列去律責任中，屬於刑事責任的是()
A.沒收財產
B.罰教
C.沒收違法所得財產
D.拘留
【答案】A
【解析】2017年9月經修改後公佈的《行政處罰法》規定，行政處罰的種類：(1)警告;(2)罰款;(3)沒收違法所得，沒收非法財物;(4)責令停產停業;(5)暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法規規定的其他行政處罰。
2017年11月經修改後公佈的《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》規定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑的種類如下：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)無期徒刑;(5)死刑。附加刑的種類如下：(1)罰金;(2)剝奪政治權利;(3)沒收財產;(4)驅逐出境。
【考點來源】2Z201094建設工程刑事責任的種類及承擔方式
【23】根據《綠色施工導則》，力爭再利用回收毫達到30%的是()。
A.碎石類建築垃圾
B.建築物拆除產生的廢棄物
C.土石方類建築垃圾
D.建築垃圾
【答案】D
【解析】加強建築垃圾的回收再利用，力爭建築垃圾的再利用和回收率達到30%，建築物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大於40%。對於碎石類、土石方類建築垃圾，可採用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率，力爭再利用率大於50%。
【考點來源】2Z205014施工現場固體廢物污染環境防治的規定
【24】關於無效合同法律後果的説法，正確的是()。
A.無效合同自被確認無效時起沒有法律約束力
B.合同無效的，不影響合同中有關解決爭議方法的條款的效力
C.無效合同的當事人因該合同取得的財產，應當折價補償
D.無效合同中雙方都有過錯的，僅需承擔各自的損失
【答案】B
【解析】無效的或者被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力，故A錯;民事法律行為無效、被撒銷或者確定不發生效力後，行為人因該行為取得的財產，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償，故C錯;有過錯的一方應當賠償對方由此所受到的損失;雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任，故D錯。
【考點來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的規定
【25】根據《建築市場信用管理暫行辦法》，不良信用信息公開期限一般為()，並不得低於相關行政處罰期限。
A.3個月至1年B.6個月至3年
C.1年至3年D.3年至5年
【答案】B
【解析】不良信用信息公開期限一般為6個月至3年，並不得低於相關行政處罰期限。
【考點來源】2Z203033建築市場誠信行為的公佈和獎懲機制
【26】下列行為中，屬於施工企業業務承攬不良行為的是()。
A.超越本單位資質等級承攬工程的
B.允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程的
C.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的
D.塗改、偽造、出借、轉讓《建築業企業資質證書》的
【答案】C
【解析】A、B、C均屬於資質不良。承攬業務不良行為認定標準：(1)利用向發包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務的;(2)相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的;(3)以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的;(4)不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的;(5)將承包的工程轉包或違法分包的。
【考點來源】2Z203032建築市場施工單位不良行為記錄認定標準
【27】關於訴訟時效的説法，正確的是()。
A.人民法院應當主動適用訴訟時效的規定
B.超過訴訟時效期間後權利人起訴的，人民法院不予受理
C.訴訟時效期間屆滿後，義務人已經自願履行的，可以請求返還
D.當事人對訴訟時效利益的預先放棄無效
【答案】D
【解析】人民法院不得主動適用訴訟時效的規定，故A錯;超過訴訟時效期間權利人起訴，如果符合《民事訴訟法》規定的起訴條件，法院仍然應當受理，故B錯;訴訟時效期間屆滿後，義務人同意履行的，不得以訴訟時效期間屆滿為由抗辯;義務人已經自願履行的，不得請求返還，故C錯。
【考點來源】2Z208023民事訴訟的證據和訴訟時效
【28】下列安全生產職責中，屬於建設工程項目專職安全生產管理人員職責的是()。
A.組織制定並實施生產安全事故應急救援預案
B.保證本單位安全生產投入的有效實施
C.現場監督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況
D.督促、檢查企業的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患
【答案】C
【解析】A、B、D屬於主要負責人的安全職麥。項目專職安全生產管理人員的安全職麥包括：(1)負責施工現場安全生產日常檢查並做好檢查記錄。(2)現場監督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況。(3)對作業人員違規違章行為有權予以糾正或查處。(4)對施工現場存在的安全隱患有權妻令立即整改。(5)對於發現的重大安全隱患，有權向企業安全生產管理機構報告。(6)依法報告生產安全事故情況。【考點來源】2Z206021施工單位的安全生產妻任
【29]施工合同履行中，關於設計缺陷造成的工程質量問題的説法，正確的是()。
A.設計單位應當負責返修，費用由設計單位承擔
B.施工企業應當負責返修，費用由施工企業墊付
C.施工企業應當負責返修，費用由建設單位先行承擔
D.建設單位應當負責返修，費用由設計單位承擔
【答案】C
【解析】對於非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負麥返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。本題費用由建設單位先行承擔。
【考點來源】2Z207024施工質量檢驗和返修的規定
【30】關於體裁協議效力確認的説法，正確的是()。
A.當事人對伸裁協議效力有異議的，應當在仲裁裁決做出前提出
B.當事人既可以請求伸裁委員會做出決定，也可以請求人民法院裁定
C.當事人對伸裁委員會就伸裁協議效力做出的決定不服的，可以向人民法院申請撤銷該決定
D.當事人向人民法院申請確認伸裁協議效力的案件，只能由仲裁協議約定的仲裁委員會所在地的中極人民法院管轄
【答案】B
【解析】當事人對體裁協議效力有異議的，應當在伸裁庭首次開庭前提出，故A錯;當事人在伸裁庭首次開庭前沒有對仲裁協議的效力提出異議，而後向人民法院申請確認仲裁協議無效的，人民法院不予受理。仲裁機構對伸裁協議的效力作出決定後，當事人向人民法院申請確認體裁協議效力或者申請撤銷仲裁機構的決定的，人民法院不予受理。因此，C錯;當事人向人民法院申請確認伸裁協議效力的案件，由伸裁協議約定的伸裁機構所在地、伸裁協議簽訂地、申請人住所地、被申請人住所地的中級人民法院或者專門人民法院管籍，故D錯。
【考點來源】2Z208031體裁協議和體裁受理
【31】關於建設工程領域保證金的説法，正確的是()。
A.省級住房城鄉建設主管部門有權新設保證金項目
B.未按規定返還保證金，保證金收取方無需向建築企業支付逾期返還違約金
C.保證金只能以現金方式提交
D.工程項目竣工前，已經提交履約保證金的，建設單位不得同時預留工程質量保證金
【答案】D
【解析】嚴禁新設保證金項目，故A錯;未按規定或合同約定返還保證金的，保證金收取方應向建築業企業支付逾期返還違約金，故B錯;C錯在只能。
【考點來源】2Z207052質量責任的損失賠償
【32】下列情形中，註冊建造師將被處以吊銷執業資格證書，5年內不予註冊的是()。
A.在執業過程中實施商業賄賂的
B.允許他人以自己的名義從事執業活動的
C.因過錯造成重大質量事故的
D.未辦理變更註冊而繼續執業的
【答案】C
【解析】《建設工程質量管理條例》規定，違反本條例規定，註冊建築師、註冊結構工程師、註冊監理工程師等註冊執業人員因過錯造成質量事故的，麥令停止執業1年;造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，5年以內不予註冊;情節特別惡劣的，終身不予註冊。
【考點來源】2Z202035違法行為應承擔的法律責任
【33】關於投標人的説法，正確的是()。
A.存在管理關係的不同單位，可以參加未劃分標段的統一招標項目投標
B.投標人發生合併、分立、破產等重大變化的，其投標無效
C.單位負責人為同一人的不同單位，可以參加同一標段投標
D.投標人不在具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件的，其投標無效
【答案】D
【解析】單位負責人為同一人或者存在控股、管理關係的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標酸的同一招標項目投標，故A、C均錯;投標人發生合併、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效，故B錯
【考點來源】2Z203013投標人、投標文件和投標保證金
【34]根據《民典法》，下列合同的免責條款中，無效的是()。
A.因輕微過失違約無需承擔違約責任的條款
B.因不可抗力造成對方財產損失的免責條款
C.因重大過失造成對方財產損失的免責條款
D.因市場價格波動造成對方財產損失的免麥條款
【答案】C
【解析】無效的免責條款：(1)造成對方人身損害的;(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。
【考點來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的規定
【35】甲施工企業與乙鋼材供應商訂立鋼材採購合同，合同價款為1000萬元，約定定金為300萬元，甲實際支付定金100萬元，乙按照合同約定開始發貨，在合同履行過程中，雙方發生爭議。關於本案中定金的説法，正確的是()。
A雙方約定300萬元的定金因為超過合同價的20%而無效
B.視為變更約定的定金數顫為200萬元
C.若乙違約，致使合同目的不能實現，則應當向甲返還200萬元
D.若甲違約，致使合同目的不能實現，則應當向乙支付100萬元
【答案】C
【解析】定金的數額由當事人約定，但是不得超過主合同標的額的20%，超過部分不產生定金的效力。實際交付的定金數額多於或者少於約定數額的，視為變更約定的定金數額。收受定金的一方不屬行債務或者原行債務不符合約定，致使不能實現合同目的的，應當雙倍返還定金。
【考點來源】2Z201073抵押權、質權、留置權、定金的規定
【36】關於合同形式的説法，正確的是()。
A電子郵件不能視為書面形式
B.合同可以採用書面形式，口頭形式或者其他形式
C.書面形式僅指合同書形式
D.默認合同是指當事人默認的合同
【答案】B
【解析】以電子數據交換、電子郵件等方式能夠有形地表現所戴內容，並可以隨時調取查用的數據電文，視為書面形式，故A、C、均錯;當事人訂立合同，可以採用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現所戴內容的形式。其他形式合同，可以根據當事人的行為或者特定情形推定合同的成立，也可以稱之為默示合同，因此D錯。
【考點來源】2Z204011建設工程施工合同的法定形式和內容
【37】關於投標人資格預審的説法，正確的是()。
A依法必須進行招標的項目的資格預審公告，應當在國務院住房城鄉建設主管部門指定的媒介發佈
B.依法必須進行招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發售之日起不得少於5日
C.在不同媒介發佈的同一招標項目的資格預審公告的內容可以根據特定情況存在差異
D.指定媒介發佈，依法必須進行招標的項目的境內資格預審公告，可以收取適當的成本費用
【答案】B
【解析】招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限於補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。
【考點來源】2Z203016違法行為應承擔的法律責任
【38】關於借款合同利息的説法，正確的是()。
A借款的利息可以預先在本金中扣除
B.對支付利息的期限沒有約定的，應當在返還借款時一併支付
C.借款人提前返還借款的，應當按照借款合同約定的期間支付利息
D.借款合同對支付利息沒有約定的，視為沒有利息
【答案】D
【解析】A選項不得預先在本金中扣除;對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確，可以協議補充;不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。對於不能達成補充協議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，借款期間不滿1年的，應當在返還借款時一併支付;借款期間1年以上的，應當打勾屆滿1年時支付，剩餘期間不滿1年的，應當在返還值款時一併支付，故B錯;借款人提前返還借款的，除當事人另有約定外，應當按照實際借款的期間計算利息，故C錯。
【考點來源】2Z204033借款合同的法律規定
【39】在申請領取施工許可證應當具備的條件中，關於施工圖紙及技術資料的説法，正確的是()。
A.有施工方案設計即可
B.有經審查合格的施工圖設計文件
C.有初步設計圖紙並通過初步設計審查
D.有註冊執業人員簽章的施工圖
【答案】B
【解析】有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格。
【考點來源】2Z202012申請主體和法定批准條件
【40]關於建築業企業資質證書使用與延續的説法，正確的是()。
A.企業跨地區參加招標投標活動，應當提供建築業企業資質證書原件
B.企業資質情況可以通過掃描建築企業資質證書複印件的二維碼查詢
C.建築業企業資質證書有效期為3年
D.延續申請應當於建築業企業資質證書有效期屆滿1個月前提出
【答案】B
【解析】為切實減輕企業負擔，各有關部門和單位在對企業跨地區承攬業務監督管理、招標活動中，不得要求企業提供建築業企業資質證書原件，企業資質情況可通過掃描建築業企業資質證書複印件的二維碼查詢。因此，A錯;資質證書有效期為5年，有效期屆滿，企業繼續從事建築施工活動的，應當於資質證書有效期屆滿3個月前，向原資質許可機關提出延續申請。
因此，C、D均錯。
【考點來源】2Z202021企業資質的法定條件和等級
【41】關於建設工程款結算的説法，正確的是()。
A.對爭議的工程量，承包人能夠證明發包人同意其施工，且未能提供鑑證文件證明工程量發生的，不得按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量結算工程款
B.當事人在訴訟前已經對建設工程價款結算達成協議，訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑑定的，人民法院不予准許C.當事人就同一建設工程訂立的數份施工合同均無效，但建設工程質量合格的，當事人可以請求參照最後訂立的合同約定折價補償承包人
D.當事人就同一建設工程的訂立的數份施工合同均無效，建設工程質量不合格的，當事人可以請求參照實際履行的合同約定折價補償承包人
【答案】C
【解析】當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發生的，可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量，因此A錯;B選項應予准許：當事人就同一建設工程訂立的數份建設工程施工合同均無效，但建設工程質量合格，一方當事人請求參照實際履行的合同結算建設工程價款的，人民法院應予支持。實際履行的合同難以確定，當事人請求參照最後簽訂的合同結算建設工程價款的，人民法院應予支持。因此，D錯。
【考點來源】2Z204012建設工程工期和價款的規定
【42】關於建設工程價款優先受償權的説法，正確的是()。
A.承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優先受償的，人民法院不予支持
B.建設工程價款優先受償權與抵押權效力相當，優於其他債權
C.裝飾裝修工程的承包人，無權主張建設工程價款優先受償權
D.建設工程價款優先受償權的起算日為建設工程竣工驗收之日
【答案】A
【解析】人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當認定建築工程的承包人的優先受償權優於抵押權和其他債權，故B錯;裝飾裝修工程的承包人，請求裝飾裝修工程價款就該裝飾裝修工程折價或者拍賣的價款優先受償的，人民法院應予支持，但裝飾裝修工程的發包人不是該建築物的所有權人的除外，故C錯;承包人行使建設工程價款優先受償權的期限為6個月，自發包人應當給付建設工程價款之日起算，故D錯。【考點來源】2Z204012建設工程工期和價款的規定
【43】下列投標文件中，應當拒收的是()。
A未通過資格預審文件的申請人提交的投標文件
B.提前送達的投標文件
C.投標聯合體提交的未附共同投標協議的投標文件
D.未提交投標保證金的投標文件
【答案】A
【解析】投標文件應當拒收的情形：未通過資格預審的申請人提交的投標文件;逾期送達(提交投標文件的截止時間後送達的);不按照招標文件要求密封的投標文件。
【考點來源】2Z203013投標人、投標文件和投標保證金
【44]當事人未依照法律、行政法規規定辦理租賃合同登記備竇手續的，租賃合同()。
A.有效
B.效力不受影響
C.無效
D.效力待定
【管案】B
【解析】當事人未依照法律、行政法規規定辦理租賃合同登記備案手續的，不影響合同的效力。
【考點來源】2Z204034租賃合同的法律規定
【45】根據《關於進一步加強建設工程施工現場消防安全工作的通知》，關於施工現場消防安全的説法，正確的是()
A.施工企業應當在施工組織設計中編制消防安全技術措施和專項施工方案
B.禁止在施工現場動用明火
C.施工現場的辦公、生活區與作業區滿足防火要求的前提下可以混合設置
D.不得在尚未竣工的建築物內設置作業區
【答案】A
【解析】施工單位應當在施工組織設計中編制消防安全技術措施和專項施工方案，並由專職安全管理人員進行現場監督。動用明火必須實行嚴格的消防安全管理，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火，故B錯;施工現場的辦公、生活區與作業區應當分開設置，並保持安全距離，故C錯在混合設置;施工單位不得在尚未竣工的建築物內設置員工集體宿舍，故D錯在作業區。
【考點來源】2Z206033施工現場消防安全職奏和應採取的消防安全措施
【46】關於兩階段招標的説法，正確的是()。
A.對技術複雜或者無法精確擬定技術規格的項目，招標人必須分兩階段進行
B.第二階段，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件
C.第一階段，投標人按照招標公告或投標邀請書的要求提交帶報價的技術建議
D.招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出
【答案】B
【解析】A選項錯在必須，招標人可以分兩階段進行招標;第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術建議，招標人根據投標人提交的技術建議確定技術標準和要求，編制招標文件。因此，C錯;D應在第二階段提出。
【考點來源】2Z203011建設工程法定招標的範圍、招標方式和交易場所
【47】用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付()的工資。
A.1倍B.3倍C.2倍D.5倍
【答案】C
【解析】用人單位自用丁之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付2倍的下資。
【考點來源】2Z204026違法行為應承擔的法律責任
【48]關於用能單位法定義務的説法，正確的是()。
A.用能單位應當按照一切從簡的原則，加強節能管理
B.用能單位不得對能源消費實行包費制
C.用能單位應當對各類能源的消費實行統一計量和統計
D.用能單位應當建立循環經濟制度
【答案】B
【解析】用能單位應當按照合理用能的原則，加強節能管理，故A錯;用能單位應當建立能源消費統計和能源利用狀況分析制度，對各類能源的消費實行分類計量和統計，故C錯;循環經濟是指在生產、流通和消費等過程中進行的減量化、再利用、資源化活動的總稱，D選項無此要求。
【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定
【49】關於移送管籍的説法，正確的是()。
A.移送管轄僅限於上下級法院之間
B.移送管轄與管轄權轉移的程序完全相同
C.移送管轄是沒有管轄權的法院把案件移送給有管轄權的法院審理
D.受移送的法院認為受移送的案件不屬於本院管轄的，可以再自行移送
【管案】C
【解析】移送管轄有兩種：一種是同級人民法院間的移送管轄，一般是由於地域管籍的原因引起的;另一種是上下級人民法院間的移送管籍，一般是由於級別管箱的原因引起的。因此，A錯;B選項兩者不同;管轄權轉移不同於移送管轄：(1)移送管轄是沒有管籍權的法院把案件移送給有管轄權的法院審理，而管箱權轉移是有管籍權的法院把案件轉移給原來沒有管轄權的法院審理;(2)移送管轄可能在上下級法院之間或者在同級法院間發生，而管轄權轉移僅限於上下級法院之間。受移送的人民法院認為受移送的案件依照規定不屬於本院管轄的，應當報請上級人民法院指定管轄，不得再自行移送。因此，D錯。
【考點來源】2Z208021民事訴訟的法院管轄
【50】下列國有資金佔控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，可以採取邀請招標的是()。
A.省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目
B.由於技術複雜導致公開招標程序複雜的項目
C.受資金條件限制，只有少量潛在投標人可供選擇的項目
D.採用公開招標方式的費用佔項目合同金額的比例過大的項目
【答案】D
【解析】國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適直公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直籍市人民政府批准，可以進行邀消招標。國有資金佔控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標;但有下列情形之一的，可以邀請招標：(1)技術複雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少屈潛在投標人可供選擇;(2)採用公開招標方式的費用佔項目合同金額的比例過大。
【考點來源】2Z203011建設工程法定招標的範圍、招標方式和交易場所
【51】烹施工現場發生了工程整體垮塌，造成7000萬元的直接經濟損失，該安全事故屬於()。
A.一般事故
B.重大事故
C.較大事故
D.特別重大事故
【答案】B
【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故。
【考點來源】2Z206041生產安全事故的等級劃分標準
【52】下列職麥中，屬於施工生產安全事故調查組職麥的是()。
A.查明事故發生的間接經濟損失
B.追究責任人的法律責任
C.提出對受傷人員的賠償方案
D.提出對事故責任者的處理建議
【答案】D
【解析】A錯在間接;B、C選項不屬於其職麥。事故調查組履行下列職責：(1)查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失;(2)認定事故的性質和事故責任;(3)提出對事故責任者的處理建議;(4)總結事故教訓，提出防範和整改措施;(5)提交事故調查報告。
【考點來源】2Z206043施工生產安全事故報告及採收相應措施的規定
【53】關於工程建設強制性標準實施的説法，正確的是()。
A.工程建設標準批准部門應當將強制性標準監督檢查結果在一定範圍內公告
B.強制性國家標準發佈後，實施前企業應當繼續執行原強制性的國家標準
C.建設工程設計文件中可能影響建設工程質量和安全且無國家技術標準的新材料，一律不得使用
D.工程建設中採用國家標準，而現行強制標準未作規定的，建設單位應當向省級住房城鄉建設主管部門備案
【答案】A
【解析】強制性國家標準發佈後實施前，企業可以選擇執行原強制性國家標準或者新強制性國家標準，故B錯在應當;建設工程勘察、設計文件中規定採用的新技術、新材料，可能影響建設工程質量和安全，又沒有國家技術標準的，應當由國家認可的檢測機構進行試驗、論證，出具檢測報告，並經國務院有關主管部門或者省、自治區、直籍市人民政府有關主管部門組織的建設工程技術專家委員會審定後，方可使用，C錯在一律;工程建設中採用國際標準或者國外標準，而現行強制性標準未作規定的，建設單位應當向國務院住房城鄉建設主管部門或者國務院有關主管部門備案，因此D錯在部門級別。
【考點來源】2Z207012工程建設強制性標準實施的規定
【54】下列糾紛中，屬於侵權糾紛的是()。
A.發承包雙方因轉包工程引起的糾紛
B.發承包雙方因工程質量問題引起的糾紛
C.工地塔吊倒塌造成助鄰建築物般損引起的糾紛
D.發承包雙方因颱風導致工期延誤的糾紛
【答案】C
【解析】侵權，是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。
【考點來源】2Z201052建設工程債的產生和常見種類
【55】除當事人另有約定外，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。
A.合同生效時
B.合同成立時
C.標的物交付時
D.運輸行為完成時
【答案】B
【解析】出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。
【考點來源】2Z204032買賣合同的法律規定
【56]建築節能分部工程驗收的主持人應當是()。
A施工企業項目經理
B.設計單位節能設計負妻人
C.施工企業技術負責人
D.總監理工程師(建設單位項目負責人
【答案】D
【解析】節能分部工程驗收應由總監理工程師(建設單位項目負責人)主持。
【考點來源】2Z207043規劃、消防、節能、環保等驗收的規定
【57】關於欠付工程款的利息支付的説法，正確的是()。
A機關、事業單位與中小企業訂立施工合同，可以約定逾期支付工程款的利息為合同訂立時1年期貸款市場報價利率的50%
B.機關、事業單位與中小企業訂立施工合同未約定逾期付款利息，按照每日利率萬分之三支付逾期利息
C.當事人對工程支付時間約定不明，建設工程未交付的，起算逾期付款利息的時間為提交竣工結算文件之日
D.當事人對工程支付時間沒有約定，建設工程已實際交付的，起算逾期付款利息的時間為竣工驗收之日
【答案】C
【解析】機關、事業單位和大型企業遲延支付中小企業款項的，應當支付逾期利息。雙方對逾期利息的利率有約定的，約定利率不得低於合同訂立時1年期貸款市場報價利率;未作約定的，按照每日利率萬分之五支付逾期利息。因此，A、B均錯;當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日;
(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。
【考點來源】2Z204012建設工程工期和價款的規定
【58】根據《建設工程安全生產管理條例》，應當由施工起重機械安裝單位承擔法律責任的情形是()。
A.未審查拆裝方案的
B.未審查安全施工措施的
C.未向建設單位進行安全使用説明，辦理移交手續的
D.未由專業技術人員現場監督的
【答案】D
【解析】施工起正機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸單位有下列行為之一的，麥令限期改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款;情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級，直至吊銷資質證書;造成損失的，依法承擔賠償責任：(1)未編制拆裝方案、制定安全施主措施的;(2)未由專業技術人員現場監督的;(3)未出具自檢合格證明或者出具虛假證明的;(4)未向施工單位進行安全使用説明，辦理移交手續的。
【考點來源】2Z206054機械設備等單位相關的安全責任
【59】關於行政複議決定的説法，正確的是()。
A行政複議一律採用書面審查的辦法
B.行政複議機關決定撒銷該具體行政行為的，可以妻令被申請人在一定期限內重新作出具體行政行為
C.行政複議決定作出前，申請人不得撤回行政複議申請
D.申請人不得在申請行政複議時一併提出行政賠償請求
【答案】B
【解析】行政複議原則上採取書面審查的辦法，但申請人提出要求或者行政複議機關負責法制工作的機構認為有必要時，可以向有關組織和人員調查情況，聽取申請人、被申請人和第三人的意見，A錯在一律;行政複議決定作出前，申請人要求撤回行政複議申請的，經説明理由，可以撤回，故C選項錯誤;申請人在申請行政複議時可以一併提出行政賠償請求，故D錯。
【考點來源】2Z208052行政複議的範圍、受理和複議決定
【60】關於投標保證金的説法，正確的是()。
A.投標保證金有效期應當超出投標有效期
B.投標人撒回已提交的投標文件，招標人可以不退還投標保證金
C.投標保證金的上限為招標項目估算價的5%
D.投標截止後投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金
【答案】D
【解析】投標保證金有效期應當與投標有效期一致，故A錯;B選項投標人撒回已提交的投標文件，應當自收到投標人書面撤回通知之日起5日內退還，故錯;C應為2%。
【考點來源】2Z203013投標人、投標文件和投標保證金
【61】招標人的下列行為中，屬於以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有()A.設定與合同履行有關的資格條件
B.以投標人的業績、獎項作為加分條件
C.就同一招標項目向投標人提供有差別的項目信息
D.對潛在投標人採取不同的資格審查標準
E指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商
【答案】CDE
【解析】招標人有下列行為之一的，屬於以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：(1)就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息;(2)設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;(3)依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件;(4)對潛在投標人或者投標人採取不同的資格審查或者評標標準;(5)限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商;(6)依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式;(7)以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。
【考點來源】2Z203014禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定
【62】根據《民法典》，租賃合同的承租人可以隨時解除合同的情形有()。
A.租賃物在承租人按照租賃合同佔有期限內發生所有權變動的
B.當事人對租賃期限沒有約定或者約定不明確的，依法仍不能確定的C.出租人不同意承租人對租賃物進行改善或者增設他物的
D.租賃物被司法機關依法查封扣押的
E.租賃物危及承租人安全或者健康的，承租人訂立合同時明知該租賃物質量不合格的
【答案】BE
【解析】租賃物在租賃期間發生所有權變動的，不影響租賃合同的效力。租賃物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人訂立合同時明知該租賃物質量不合格，承租人仍然可以隨時解除合同。承租人經出租人同意，可以對租賃物進行改善或者增設他物。承租人未經出租人同意，對租賃物進行改善或者增設他物的，出租人可以請求承租人恢復原狀或者賠償損失。因不可歸奏於承租人的事由，致使租賃物部分或者全部毀損、滅失的，承租人可以請求減少租金或者不支付租金;因租賃物部分或者全部毀損、滅失，致使不能實現合同目的的，承租人可以解除合同。當事人對租賃期限沒有約定或者約定不明確，依據民法典第五百一十條的規定仍不能確定的，視為不定期租賃;當事人可以隨時解除合同，但是應當在合理期限之前通知對方。
【考點來源】2Z204034租賃合同的法律規定
【63】下列糾紛中，屬於勞動爭議範圍的有()。
A.勞動者與用人單位在履行勞動合同過程中發生的糾紛
B.勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛
C.因除名、辭退和辭職、離職發生的糾紛
D.勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛
E.勞動者退休後，與尚未參加社會保險統籌的原用人單位因追素養老金、醫療費、工傷保險待遇和其他社會保險待遇而發生的糾紛
【答案】ACE
【解析】勞動爭議的範圍主要是：(1)因確認勞動關係發生的爭議;(2)因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發生的爭議;(3)因除名、辭退和辭職、離職發生的爭議;(4)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓以及勞動保護髮生爭議;(5)因勞動報酬、工傷醫療費、經濟補償或者賠償金等發生的爭議;(6)勞動者與用人單位在履行勞動合同過程中發生的糾紛;(7)勞動者與用人單位之間沒有訂立書面勞動合同，但已形成勞動關係後發生的糾紛;(8)勞動者退休後，與尚未參加社會保險統籌的原用人單位因追索養老金、醫療費、工傷保險待遇和其他社會保險而發生的糾紛;(9)法律、法規規定的其他勞動爭議。下列糾紛不屬於勞動爭議：(1)勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛;(2)勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛;(3)勞動者對勞動能力鑑定委員會的傷殘等級鑑定結論或者對職業病診斷鑑定委員會的職業病診新鑑定結論的異議糾紛;(4)家庭或者個人與家政服務人員之間的糾紛;(5)個體工醫與幫工、學徒之間的糾紛;(6)農村承包經營户與受僱人之間的糾紛。
【考點來源】2Z204025勞動爭議的解決
【64]根據《建設工程質量管理條例》，關於建設工程質量保修期的説法，正確的有()。
A.質量保修期的起始日是竣工驗收合格之日
B.對於電氣管線工程，建設單位與施工企業經平等協商可以約定5年的質量保修期
C.建設單位與施工企業就景觀綠化工程可以約定1年的質量保修期
D.建設工程在超過合理使用年限後一不得繼續使用
E.質量保修期內，施工企業對工程的一切質量缺陷承擔責任
【答案】ABC
【解析】根據《園林綠化工程建設管理規定》，園林綠化工程施工合同中應約定施工保修養護期，一般不少於1年。建設工程在超過合理使用年限後需要繼續使用的，產權所有人應當委託具有相應資質等級的勘察、設計單位鑑定，並根據鑑定結果採取加固、維修等措施，重新界定使用期。因此，D錯;E錯在一切。施工單位在建設工程質量保修書中，應當對建設單位合理使用建設工程有所提示。如果是因建設單位或者用户使用不當或擅自改動結構、設備位置以及不當裝修等造成質量問題的，施工單位不承擔保修責任;由此而造成的質量受損或者其他用户損失，應當由責任人承擔相應的責任。
【考點來源】2Z207051質量保修書和最低保修期限的規定
【65】關於未成年工勞動保護的説法，正確的有()。
B.用人單位在未成年工上崗前應當對其進行有關的職業安全衞生教育和培訓C.用人單位不得安排未成年工從事礦山井下的勞動
D.用人單位應當對未成年工定期進行健康檢查
E.用人單位不得安排未成年工從事國家規定的第4級體力勞動強度的勞動
【答案】BCDE
【解析】禁止用人單位招用未滿16週歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。用人單位應對未成年工定期進行健康檢查。
【考點來源】2Z204024勞動保護的規定
【66】下列情形中，屬於應當重新組織建築節能工程驗收的有()。
A.隱蔽驗收記錄等技術檔案和施工管理資料不完整的
B.參加驗收人員不具備相應資格的
C.參加驗收各方主體驗收意見不一致的
D.建築節能工程存在質量缺陷的
E驗收程序和執行標準不符合要求的
【答案】BCE
【解析】工程項目驗收存在以下問題之一的，應重新組織建築節能工程驗收：
(1)驗收組織機構不符合法規及規範要求的;
(2)參加驗收人員不具備相應資格的;
(3)參加驗收各方主體驗收意見不一致的;
(4)驗收程序和執行標準不符合要求的;
(5)各方提出的問題未整改完畢的。
【考點來源】2Z207043規劃、消防、節能、環保等驗收的規定
【67】關於施工現場大氣污染防治的説法，正確的有()。
A小型工程的工程造價可以不列支防治揚塵污染的費用
B.施工合同應當明確施工企業揚塵污染防治責任
C.暫時不能開工的施工工地，施工企業應當對裸露地面進行覆蓋
D.工程渣土、建築垃圾應當進行資源化處理E.施工工地應當公示揚塵污染防治相關信息
【答案】BDE
【解析】C應為建設單位，暫時不能開工的施工工地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋;超過3個月的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋，故C錯;建設單位應當將防治揚塵污染的費用列入工程造價，並在施工承包合同中明確施工單位揚塵污染防治責任。
【考點來源】2Z205012施工現場大氣污染防治的規定
【68】根據《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》，下列情形中，屬於發承包雙方應當在合同中的約定價款調整方法的有()。
A.工程造價管理機構發佈價格調整信息的
B.施工企業根據施工現場實際情況更改施工組織設計造成費用增加的
C.市場價格發生變化的
D.國家有關政策變化影響合同價款的
E經批准變更設計的
【解析】《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》規定，發承包雙方應當在合同中約定，發生下列情形時合同價款的調整方法：(1)法律、法規、經濟或者國家有關政策變化影響合同價款的;(2)工程造價管理機構發佈價格調整信息的;
(3)經批准變更設計的;(4)發包方更改經審定批准的施工組織設計造成費用增加的;(5)雙方約定的其他因素。
【考點來源】2Z204012建設工程工期和支付工程價款的規定
【69】根據《民法典》，保證合同擔保的範圍包括()。
A主債權及利息
B.違約金
C.損害賠償金
D.實現債權的費用
E.定金
【答案】ABCD
【解析】保證擔保的範圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的滿用。
【考點來源】2Z201072建設工程保證擔保的方式和責任
【70]下列責任中，建設單位的安全責任有()。
A.申請中斷道路交通的批准手續
B.編制安全技術措施和安全專項施工方案
C.總體協調分包單位的安全生產
D.向施工企業提供真實、準確和完整的有關資料
E確定建設工程安全作業環境及安全施工措施所需費用
【答案】ADE
【解析】B屬於施工單位的安全責任;C不屬於建設單位的安全責任，應為總承包單位的安全責任。
【考點來源】2Z206051建設單位相關的安全責任
【71】根據《勞動合同法》，勞動合同終止的情形有()。
A.勞動者開始依法享受基本養老保險待遇的
B.用人單位營業牌照到期的
C.用人單位進入破產重整程序的
D.勞動者死亡或者被人民法院宣告死亡或宣告失蹤的
E.用人單位決定提前解散的
【答案】ADE
【解析】《勞動合同法》第44條規定，有下列情形之一的，勞動合同終止：(1)勞動合同期滿的;(2)勞動者開始依法享受基本養老保險待退的;(3)勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;(4)用人單位被依法宣告破產的;(5)用人單位被吊銷營業執照、妻令關閉、撒銷或者用人單位決定提前解散的;(6)法律、行政法規規定的其他情形。
【考點來源】2Z204022勞動合同的履行、變更、解除和終止
【72】根據《房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》，關於工程總承包單位的説法，正確的有()。
A.工程總承包單位應當同時具有與工程規模相適應的工程設計資質和施工資質
B.工程總承包單位可以由具有相應資質的設計單位和施工企業組成聯合體
C.工程總承包單位應當具有相應的項目管理體系和項目管理能力、財務和風險承擔能力
D.工程總承包單位應當具有與發包工程相類似的設計、施工或者工程總承包業績
E.工程總承包單位可以是工程總承包項目的代建單位或造價諮詢單位
【答案】BCD
【解析】工程總承包單位應當同時具有與工程規模相適應的工程設計資質和施工資質，或者由具有相應資質的設計單位和施工單位組成聯合體。A選項或的情形省略，意思描述錯誤;工程總承包單位不得是工程總承包項目的代建單位、項目管理單位、監理單位、造價諮詢單位、招標代理單位。政府投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計文件編制單位及其評估單位，一般不得成為該項目的工程總承包單位。
【考點來源】2Z203021建設工程總承包的規定
[73】關於依法必須招標的項目公示中標候選人的説法，正確的有()。
A.招標人應當自收到評標報告之日起5日內公示中標候選人B.招標人應當自收到評標結果的異議之日起5日內作出答覆
C.中標候選人公示期不得少於3日
D.招標人在對評標結果的異議作出答覆前，可以暫停招標投標活動
E.投標人對評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出
【答案】CE
【解析】依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人，公示期不得少於3日。因此A錯;B應在3日內做出答覆，故錯;作出答覆前，應當暫停招標投標活動，故D錯在可以。
【考點來源】2Z203015中標的法定要求和招標投標投訴處理
【74】下列情形中，可以引起訴訟時效中斷的有()。
A不可抗力
B.權利人被義務人或者其他人控制
C.權利人申請伸裁
D.義務人同意履行義務
E權利人向義務人提出履行請求
【答案】CDE
【解析】A、B屬於訴訟時效中止的情形。有下列情形之一的，訴訟時效中斷，從中斷、有關程序終結時起，訴訟時效期間重新起算：(1)權利人向義務人提出履行請求;(2)義務人同意履行義務;(3)權利人提起訴訟或者申請仲裁;
(4)與提起訴訟或者申請伸裁具有同等效力的其他情形。【考點來源】2Z208023民事訴訟的證據和訴訟時效
【75】關於聯合體投標的説法，正確的有()。
A.聯合體至少一方應當具備承擔招標項目的響應能力
B.由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較高的單位確定資質等級
C.聯合體投標一般適用於大型的或者結構複雜的建設項目
D.聯合體中標的，聯合體各方就中標項目向招標人承擔按份責任E.聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同
【答案】CE
【解析】聯合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力，故A錯;B按較低：D應為連帶責任。
【考點來源】2Z203013投標人、投標文件和投標保證金
【76】根據《民法典》，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益的有()。
A.一方當事人按照合同約定先行給付，後改合同被確認無效
B.為履行道德義務進行的給付
C.無處分權人處分他人財產而獲得利益
D.債務到期之前的清償
E.明知無給付義務而進行的債務清償
【答案】AC
【解析】得利人沒有法根據取得不當利益的，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)為履行道德義務進行的給付;(2)債務到期之前的清償;(3)明知無給付義務而進行的債務清償。
【考點來源】2Z201052建設工程債的產生和常見種類
【77】關於商標專用權的説法，正確的有()。
A.商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面
B.註冊商標的有效期為10年，自核準註冊之日起計算
C.商標專用權是商標所有人對其設計的商標所享有的權利
D.商標專用權人可以將商標連同企業或者商譽同時轉讓，也可以將商標單獨轉讓E.商標專用權的內容包括財產權和人身權
【答案】ABD
【解析】商標專用權的內容只包括財產權，故錯。商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面。商標專用權是指商標所有人對註冊商標所享有的具體權利，因此C錯在設計的商標。
【考點來源】2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任
【78]下列條款中，勞動合同應當具備的條款有()。
A.試用期
B.社會保險
C.勞動合同期限
D.工作方法與要求
【答案】BCE
【解析】勞動合同應當具備以下條款：(1)用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負妻人;(2)勞動者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號碼;(3)勞動合同期限;(4)工作內容和工作地點;(5)工作時間和休息休假;(6)勞動報酬;(7)社會保險;(8)勞動保護、勞動條件和職業危害防護;(9)其他事項。
【考點來源】2Z204021勞動合同訂立的規定
【79】關於建設用地使用權的説法，正確的有()。
A.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立
B.設立建設用地使用權，可以採取出讓或者劃撥等方式
C建設用地使用權人應當合理利用土地，不得改變土地用途
D.建設用地使用權只能存在於國家所有的土地上
E.建設用地使用權消滅的，該土地使用權人應當及時辦理註銷登記
【答案】ABCD
【解析】建設用地使用權消滅的，出讓人應當及時辦理註銷登記。
【考點來源】2Z201041物權的主要種類和與土地相關的物權
【80】關於法的效力層級的説法，正確的有()。
A.自治條例依法對法律、行政法規做變通規定的，在本自治地方適用自治條例的規定
B.憲法是國家的根本大法，具有最高的法律效力
C.法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由全國人民代表大會常務委員會裁決
D.省、自治區、直轄市的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規，報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案
E.行政法規的法律效力僅次於憲法
【答案】ABCD
【解析】行政法規的法律地位和法律效力僅此於憲法和法律。高於地方性法規和部門規章。因此E錯。
【考點來源】2Z201012法的形式和效力層級